有人提着灯寻找爱 ,但迷失在途中忘记自省

,尽管内心跌跌撞撞,且不说遗憾 ,我知道人生没有白走的路 ,每一步都算数。
遇见每个人,接触每份事物其实都是在找回或者更正不同面向的自己,或脆弱 或敏感 或无助 或者只是希望有一份踏实陪伴的爱。那些渴望与期许也终究是黄粱一梦,自欺欺人而已…
愿不负岁月和心里对纯粹的执念, 愿修筑心灵堡垒完善念与爱的平衡,愿夙愿终成,也愿我们在彼此不见的人间各自安好 。
从来不羡慕热情相拥的年轻人,只是特别羡慕岁月迟暮的花发老人,背着布袋牵手去菜场买菜,回家做饭刷碗…
其实想来一辈子并没有那么长,你看他们牵手就是一生。
我们活在一个很容易说分手的时代,也请你相信,我们也活在了一个牵手就结婚过一辈子的时代 …

爱与光在时间之上 …

勇敢过亦无悔选择 [爱心]

【开发商频频更改规划且被行政处罚,购房者为何不能拒绝收房?】地产开发,规划先行。然而,有的开发商却视规划如儿戏,肆意更改规划,不按规划施工。
厦门一开发商堪称“典型”,在房地产开发建设中,破坏绿地、侵占消防车道、扩建别墅区围墙……开发商我行我素的行为遭到了主管部门的行政处罚,购房者也因此拒绝收房,直到诉至法院,不过,法院并未支持购房者退房。这是怎么回事?

不靠谱开发商屡屡更改规划

2013年,曾女士与YG公司签订《商品房买卖合同》一份,约定购买后者开发的FL湾项目房屋一套。合同约定:
该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格;
小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。
合同签订后,曾女士依约支付了购房款。
2014年,FL湾经消防验收合格,并通过建设工程竣工验收备案。
2015年4月14日,消防部门对FL湾进行消防监督检查,发现消防车道被绿化占用,向YG公司发出责令限期改正通知书。YG公司未及时改正,消防部门遂作出行政处罚决定书,对YG公司罚款29000元,后经现场复查,消防车道宽度达到4.0米。
2015年4月23日,城市管理行政执法局向YG公司发出了行政处罚决定书,载明:YG公司未按照建设工程规划许可证进行建设,破坏绿地,变更规划,扩建别墅区围墙,责令其自行拆除违法建设,严格按照《建设工程规划许可证》批准总平面图施工,建设地块内围墙,设置地块内道路。在发出行政强制执行催告书之后,2015年7月,执法局对FL湾的部分围墙进行拆除。
2015年6月,YG公司向曾女士发出了交付通知书,要求其前去办理房屋交接手续。
曾女士拒绝收房,并向法院提起诉讼,要求判决YG公司按合同约定的条件交付房屋,同时支付违约金。

一审:开发商交房并付违约金

一审法院查明,FL湾已经消防验收合格,并通过了建设工程竣工验收备案。但是,此后YG公司未按照建设工程规划许可证在该项目内进行建设,破坏绿地、变更规划,扩建别墅围墙,有关部门亦对其进行了行政处罚。审理中,双方确认YG公司已将消防车通道和消防扑救面整改完毕;同时,消防部门亦确认消防车道整改符合要求。因此,认定FL湾涉及消防部分于2015年11月25日达到消防部门要求。
对于YG公司破坏绿地和扩建别墅区围墙的问题,合同约定:“双方同意项目虽未全部建设完成,但对买受人正常使用商品房未造成严重影响的,应视为商品房已达到交房条件,买受人应按时收房,但出卖人应当在合理期限内对未完成项目整改完毕。”曾女士所购买的房屋位于高层区域,双方存在争议的绿化和围墙的范围主要在该项目的别墅区域之间,对曾女士正常使用房屋的影响较小。因此,YG公司破坏绿地和扩建别墅区围墙的行为不构成违反合同约定的房屋交付条件的行为。
综上,YG公司拟交付的房屋符合合同约定的交付条件,但是在合同约定的交付期限之前未完全符合交付条件,故应承担逾期交房违约金。
据此,法院判决:YG公司向曾女士交付房屋并支付违约金3万余元。

购房者、开发商均上诉

曾女士、YG公司均不服一审判决,分别提起上诉。
曾女士认为,一审法院以YG公司破坏绿地、扩建别墅区围墙对正常使用房屋的影响较小为由,认定房屋符合交付条件,损害了其合法利益。目前已经被破坏的绿地和扩建的别墅区围墙涵盖在合同约定的公摊面积内,一审法院的判决直接导致其无法使用该部分公摊面积。YG公司在消防问题整改完毕后,即应再次履行通知交房的义务,在YG公司未履行通知义务期间,应依法向曾凤桃承担逾期交付房屋的违约责任。
YG公司辩称,该商品房已于讼争合同约定的交房期限前符合交付条件:
根据合同约定,只要讼争商品房在交付时不存在“严重影响正常使用商品房的因素”,即应视为该商品房已具备交付条件,曾女士应按时收房。《厦门市中级人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷中逾期交房和逾期办证若干问题的指导意见》(以下简称《厦门中院指导意见》)第二条规定,买受人因出卖人交付的商品房未经验收或验收不合格拒绝接收的,予以支持。出卖人在交房时不能提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的,应认定出卖人不具备交房条件,由此产生的逾期交房违约责任由出卖人承担。所谓“严重影响正常使用商品房的因素”应是指商品房未经验收或验收不合格,或交房时不能提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》的情形。YG公司提供的证据充分证明,讼争商品房于《商品房买卖合同》约定的交房期限届满前已通过竣工、消防、规划等诸项验收,并取得《厦门市建设工程竣工验收备案证明书》,且YG公司亦能够提供《房屋使用说明书》、《房屋质量保证书》,因此应认定讼争商品房不存在“严重影响正常使用商品房的因素”,在《商品房买卖合同》约定的交房期限届满前已具备交付条件。
别墅区间消防车通道被绿化占用的问题,不应改变讼争商品房于《商品房买卖合同》约定的交房期限届满前已具备交付条件的客观事实。
1.别墅消防车通道被绿化占用,实际是指在该消防车通道两侧硬化路面局部种植地被植物的情形。但此举初衷是为了美化消防车通道,完全是善意,与恶意占道具有本质区别。
2.别墅区间消防车通道两侧路面已完成硬化,且局部种植的地被植物不高,故消防车经过时可直接碾压,通行不受妨碍,原则上不构成消防隐患。
3.在别墅区间消防车通道两侧种植地被植物的时间系发生在讼争商品房通过消防验收之后。根据消防法第六十条规定,公安消防机关对此问题的处置方式为责令改正或处以罚款。除此之外,消防法及相关行政法规、规章等均无公安消防机关可因此撤销此前作出的《建设工程消防验收意见书》或已通过的《建设工程消防验收意见书》无效的相关规定。公安消防机关也表示:绿化占用消防通道应属于局部消防隐患,与消防验收后消防设备(如:消防疏散灯)故障等问题同类,而局部消防隐患为动态,消防验收通过后不排除仍发生局部消防隐患的可能性,该局部消防隐患在发现后整改完成即可,故局部消防隐患的发生不会改变商品房消防验收合格的结果。因此,别墅区间消防车通道两侧种植地被植物的情形,不会改变讼争商品房已通过消防验收的客观事实,不应以此为由否定讼争商品房符合合同约定的交付条件。YG公司亦适当履行了通知义务,故不存在逾期交房的违约行为,无须支付所谓逾期交房违约金。
综上,一审法院的认定缺乏法律、合同乃至事实依据,YG公司不存在逾期交房的违约行为,无须支付逾期交房违约金。

二审:撤销部分原判,酌减开发商违约金

二审法院认为,YG公司擅自将别墅区域的消防车道改造为绿化带局部妨碍消防车通行、破坏公共绿地扩建别墅区围墙及相关整改情况的事实,有关主管部门已作出认定,此为不争之事实,曾女士提交的证据亦为印证该事实,已无须再作认定。本案系曾女士以交付房屋不符合约定条件为由予以拒收而引发的违约索赔纠纷,曾女士是否有权拒收房屋及YG公司应否承担违约责任是本案的审查要点。
法院综合判定如下:
项目需消防验收合格方可交付使用系《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》的强制性规定,属法定交付条件,不允许当事人约定排除适用,故当出卖人交付的商品房不符合法定条件时,买受人有权拒收商品房。具体到本案,讼争商品房所在的FL湾工程已经竣工验收合格和消防验收合格,并取得《厦门市建设工程竣工验收备案证明书》,已具备合同约定的法定交付条件。之后,YG公司将别墅区域的消防车道部分改造为绿化带,妨碍消防车通行,该违法行为被责令限期改正。虽然YG公司未按期整改完毕,但由于其违法行为并未导致消防部门撤销原已作出的工程消防验收合格评定,曾女士依据合同约定应予接收商品房,无权拒收。同理,对YG公司破坏绿地、变更规划、扩建别墅区围墙的违法行为,亦非合同约定的可拒绝接收的法定事由,曾女士亦应予接收房屋。
综上所述,商品房已经工程竣工验收合格和消防验收合格,虽然部分消防通道和绿化设施存在不符合规划,但根据《商品房买卖合同》的约定,曾女士无权拒收。因YG公司在合同约定的交房期限前已通知收房,故不存在顺延交房期限的情形,曾女士关于逾期交房违约金的请求不能成立。因曾女士尚未收房,故一审判决YG公司仍负有交房义务正确,应予维持,但YG公司应承担瑕疵交付违约金15000元,且该违约金的承担并不能免除YG公司负有的整改义务。
二审法院判决:YG公司向曾女士交付房屋并支付违约金1.5万元。

科普:什么情况可以拒绝收房?

经历一审、二审,曾女士仍没有达到诉讼目的:不仅要收房,能够到手的违约金还锐减。
房质网在此提醒购房者,拒绝收房并非易事,主要有两种情形:
1、房屋没有达到合同约定的交房条件。约定条件是指消费者与开发商在购房合同中约定可以退房的条件,消费者又能证明该退房条件成立,才可以拒绝收房。
2、达不到法律规定的交付使用条件。我国法律规定,工程质量监督、规划、消防、人防等,未取得《商品房销售管理办法》规定的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《测绘成果表》等“两书一表”的楼房,购房者可以选择拒收房屋,相关违约赔偿责任应由开发企业承担。
现实中,有的开发商即便未通过综合验收,也会要求购房者收房。此种情况下,购房者是否完全可以拒收呢?
有的观点认为,开发商在未取得规划验收合格证的情况下通知购房者收楼,违反了相关法律、法规的强制性规定,购房者依法可以拒绝交付,开发商应承担延期交楼的违约责任。
也有的观点认为,开发商在组织竣工验收之前,是否符合规划条件,应由政府部门核实和决定。如果开发商的工程已经办理了竣工验收并将所验收文件在政府部门进行了备案,政府部门接受了开发商的备案并核发了竣工验收备案收文回执,开发商交房符合国家法律的规定。购房者如对政府行为有疑问,应向有关部门提出。在开发商竣工验收备案收文回执未被政府部门依法撤销前,房屋交付行为依然有效。购房者以开发商未取得建设工程规划合格证为理由,拒绝房屋的交付,不符合法律规定。
值得注意的是,《合同法》第五十二条规定,违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效。那么,只有违反的是效力性强制性规定的合同才无效,如果违反的是管理性强制性规定的合同效力按有效处理。什么是效力性强制性规定,什么是管理性强制性规定,法条本身并未做出区分。而在现实中,由于裁判者认识上的不同,相同的案情会出现不同的判决或仲裁。

因此,遇到开发商违反规划建设,购房者如果选择诉讼,并非最佳选择,不如寻找经验丰富的专业机构,比如房质网,与开发商展开谈判,以在短时间内争取最大利益。

本文为【房质网】原创内容,
未经允许,不得使用文内任何图片,
如需转载可联系授权。

虚假宣传、违规收费
延期交付、延期办证
质量问题、设计缺陷
成立业委会
找房质网

还没有落灯,按照传统,年还没过去。
过年期间,在老城区转转,寻找不一样的春联。
以前过年贴春联,是除夕很重要的一项仪式。前门、后门、卧室门、厨房门都要贴上对联。甚至连猪圈上都要贴上“血财兴旺”。
而现在大多数人家都是贴个“福”字了事。即使贴对联的,基本也是千篇一律的印刷体、赠送版。所以偶尔有一些小众的春联就会让人眼前一亮。
我最喜欢图二这户人家的两副对联:“一诺家声远,三思世泽长”“德为至宝一生用不尽,心作良田百世耕有余。”可见一户人家的精神追求和价值取向。
有的人家写了小小的福字贴在窗棂上,很有喜气。
一个巷子的深处,一株蜡梅正开得最好,尤其是在午后的阳光下。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • 世人我执太深,自以为看到真相,于是去相信抹黑,却造了大口业.无人阻止创作,人生在世,口业往往才是最大的罪孽,也是一生罪孽最深的来源.妄下定论阔谈是非,是损了自己
  • 并不是只有我在付出,一个小朋友,每个月花一整天的时间坐车只为匆匆见你一面,醒着的每秒惦记的都是你,睡着的时候也不忘联系你,不管你身后背负的东西是什么,执着地陪在
  • 我们再次正告他们,中国政府制定香港国安法、完善香港选举制度等重大法制措施,完全符合香港社会实际和广大市民的切身利益,完全合法合情合理,这是任何外部势力抹黑诋毁不
  • 缽缽雞~!在香港吃到地道成都美食真的開薰~常光顧這家[挤眼]上年爆疫沒得吃手工缽缽雞T T 再吃的感覺真的棒~沒吃飽 吃又跑LKF覓食~在中環街市坐低飲嘢~不覺
  • 照片有实拍也有网图,手边有的基本都找了囤货来拍,所以看着东西很新[笑cry]每篇也贴心设置了目录~最后祝大家ℳᴇʀʀᎽ ℂʜʀɪsᴛᴍᴀs 圣[圣诞帽]诞[平安
  • 小馆鸡里蹦^可以说是七寻八找家的看家菜了,虾炸的酥脆,鸡肉香嫩可口,非常不错。真正推空却也是因为看了舞台剧[悲伤]耐不住啊外套不好好穿露出来两截白生生的胳膊这谁
  • 会议指出:2022年江西将全力推动交通强省建设,加快推动沪昆、京九江西段高速公路“四改八”项目开工建...【2月1日起江西高速公路通行费票据全面实现电子化】13
  • 第三场,她遇到一个他,他一眼就明白她的问题,因她就是曾经的他,他当年一次一次错过的那些努力追寻的女孩儿,直到那个姐姐帮助他找到了自己,他当年不屑一顾执拗的自尊,
  • 从国家相关各个方面,都在大力发展芯片领域,能够为国内整个芯片发展提供强有力的保障,也为在国际上,有更好的突破。在制造业领域范围内,芯片是我国最掣肘的行业,我国对
  • 比如你很想告诉对方你为他做了很多改变,无论体型还是品味,他也从你的朋友圈看到了这些,也会为你点赞,但只要他不提起,你展示的价值再高又如何? 比如,你在挽回
  • 从1月19日起,太谷区气象局工作人员密切关注天气变化,提前部署安排,抢抓有利时机,于1月21日上午11时30分在侯城乡东山底村开展人工增雨(雪)作业。此次降雪过
  • 有了喜“赢”新春秘籍,咱们怎么舒服怎么来[笑而不语]直播严选的低价好物轻松解决大家的烦恼~宝贝们打开淘宝/点淘APP,搜【直播严选】50款好货超低价!用料3米的
  • 接受监督,关于质疑:我不是她口中的朋友,我是今晚她在我说申请主持人那条博时评论过我,后续邀请我成为主持人后才与她互关成为微博好友的,我有申请zcr,但是因为这个
  • 新的一年,让我们做喜欢的事,和舒服的人在一起,不攀比、不计较,自信地活出人生精彩。新的一年,让我们学会更爱自己,爱自己 ,才有资格去爱别人。
  • 直到现在,仗了秋的慈光的鉴照,死的灵气钟育,才知道生的甘苦悲欢,是天地间反复过亿万次的老调,又何足珍惜?围炉、拥衾、浴日等事,在夏天的人的心中只是一种空虚的知识
  • “第三朵花送给我,未来的女儿,这不仅仅是血统的延续,我觉得这也是爱的传递,当然,我也想过,万一我生的是儿子,我同样要把这朵玫瑰花交到他的手上,我要让他知道这个玫
  • #微博新知博主#在关系中,不管是谁先提出的分手,你首先要记住,你们在关系当中是平等的,没有必要为了挽回你要低人一等,你想通过展示自己失去自己爱的人之后变得非常痛
  • 结果可想而知,大家药物尤其是进医保的药物大幅降价,对于中标的企业来讲,可以用量增来弥补降价的影响,但大家要注意,对于整个行业来讲,蛋糕确实是下降的,因为医保集采
  • 国内期货市场资金延续入场推动商品继续轮动,有色化工轮动上涨推动文华指数坚挺走高,黑色商品走势分化,螺卷矿震荡新高双焦回落新低,现货钢市报价继续偏挺成交萎缩,下周
  • 】【兴趣使然的菩萨。这双威斯中帮Vasque Taku Gore-Tex,大底是Vibram,2014年买,促销打折价500块。